标准销售合同模板1
固定资产维修合同(模板)
甲方:xxx(集团)有限公司xxx分公司(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和施工管理的有关规范规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立以下协议,共同信守。
第一条工程名称
1.1本项目名称:
1.2项目地址:
第二条合同工期
2.1甲方书面通知乙方进场施工;
2.2合同施工周期为30天。
2.3延误工期,乙方应按每日元的标准支付误期赔偿费。延误工期超过日,甲方有权解除合同。
第三条合同总价格
3.1本工程采用包工包料的承包方式,合同金额:
(大写):。
(小写):。
3.2合同价款采用固定总价合同的形式,合同总价包干(竣工结算审计结果超出合同工程价款的,按合同约定包干工程价款结算,审计结果低于本合同工程价款的,按结算审计金额结算)。
承包内容
主材品牌型号
工程量
单位
综合单价(元)
合价(元)
备注
合价(人民币大写):
详见施工单位投标文件或报价文件,施工单位投标文件或报价文件作为本合同附件。
第四条付款条件及方式
4.1双方约定的合同款支付的方式和时间
本项目工期短不支付预付款,工程竣工验收合格后,甲方付至竣工结算金额的95%,剩余5%作为工程质保金,质保期一年,其中防水工程质保期5年。投标保证金作为工程质保金。
4.2工程质保金支付期限为工程竣工验收合格后1年,经双方协商核定签字起30日内由甲方拨付给乙方。
第五条质量要求及验收标准
5.1乙方确保工程按国家《建筑安装工程质量检验评定标准》规范一次验收合格。
5.2验收标准:按国家现行工程技术规范执行。5.3乙方使用不符合约定的材料或不按国家现行工程技术规范施工的,应赔使甲方一切损失,甲方有权要求乙方更换,重做,并有权解除合同。
第六条双方义务及责任6.1负责组织协调监理、设计、乙方等方面的配合,解决乙方施工队伍人员材料仓库,按工程进度付款给乙方。
6.2乙方义务及责任6.21施工材料均应符合设计要求和国家规定的标准,并具有出厂合格证书。6.2.2严格按审定后的《施工方案》、设计图纸及国家有关遵守甲方现场的一切规章制度及管理要求,确保文明解决乙方施规范施工,施工,安全施工。6.2.3施工中因乙方原因发生的一切工伤、火灾等安全事故由乙方承担全部责任并及时积极处理,乙方应避免处理不当或不及时造成相关权利人向甲方直接主张权利。如果任何第三方因在本建设项目发生人身、财产损失向甲方主张权利,甲方有权根据甲方查明的事实(或为免除项目建设、甲方办公秩序遭受影响)自主向该第三方支付赔偿金、补偿金、抚慰金等,此类支出(包含甲方聘请专业机构或人员处理事项的费用)均由乙方全额承担,甲方有权从工程价款中扣回并加收15%的管理费。
第七条保修期7.1工程竣工后在正常使用情况下乙方保修1年(除房屋自身沉降、人为损坏、天灾人祸等不属于保修范围)。乙方在接到甲方的保修通知后24小时内必须派人到现场维修,并在日内完成保修任务。
7.2在保修期内发生的保修工程,其费用由乙方全部承担,若乙方未依约及时保修,甲方有权聘请第三方代替乙方履行保修义务,发生的费用由甲方据实在工程质保金中扣除,金额不足部分,甲方有权向乙方追偿。
第八条不可抗力
8.1甲乙双方中任何一方,由于不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限,延迟的时间相当于事故所影响的时间,受事故影响一方应于事故发生后三天内将所发生的不可抗力事故的情况用传真方式通知对方,并在十天内递交有关证明文件给另一方确认。
8.2当不可抗力事故终止后,受事故影响的一方应于事故终止后三天内用传真方式通知对方,并以信件证实。
8.3任何不可抗力事故影响合同执行超过10天以上的,双方应就合同执行的有关问题进行协商。
第九条合同解除
9.1因乙方违约致解除合同的条件成熟时,甲方有权向乙方发出全部解除合同的通知书,该通知送达乙方时全部解除合同即生效。
9.2乙方接到通知书后,必须在2天内停止工程施工,并在5天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内,甲方、监理单位将会同乙方对对已完成工程量进行清点并确认,如果双方不能就已完工程量达成一致意见,则由甲方聘请有资质的造价审计公司出具第三方意见作为双方结算依据。乙方在部分解除合同或全部解除合同后,还必须在期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作,并配合甲方重新确定施工单位。乙方因未履行上述义务而给甲方带来工期延误和其它损失的,应赔偿甲方的实际损失。
9.3乙方未在规定期限内离场的,甲方有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处,由此产生的搬运、保管费用应由乙方负责,在此过程中出现的任何非甲方主观故意引起的损坏、遗失由乙方自行负责,处理费用由乙方承担。
9.4乙方在收到通知书后,甲方就部分解除合同或全部解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同,乙方不得阻碍新的乙方进场施工。
9.5部分解除合同或全部合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理尾教的效力,亦不能免除乙方对已完工项目的保修责任。由于合同解除引致甲方工期延误及其它方面的损失,由乙方负责赔偿。
9.6乙方主动解除合同时,关于工程量清点确认、结算、工地撒场、工地遗留物品处理等事项,参阅本条约定处理。
第十条争议
10.1凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可提交本工程所在地人民法院裁决。第十一条其他条款11.1本合同经双方签字及盖章后生效。合同生效后,甲乙双方所有协议和承诺均以本合同为准,甲乙双方之所有责任和义务完毕时,本合同自然终止。11.2除当事人另有约定外,在本合同生效后,因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方可协商解决。协商不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。11.3本合同正本一式捌份,甲乙双方各执肆份。11.4未尽事宜,双方另行商定,并签定补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。
甲方:xxx(集团)有限公司xxx分公司乙方:(盖章)法定代表或法定代表或授权人(签名):授权人(签名):
时间:2018年月日
标准销售合同模板2
在我们需要借款的时候,往往需要用到借款合同,因此要提前有所准备才行。那么签订借款合同需要注意什么呢一般要包括什么条约以下是小编为大家整理的借款合同范文,感谢您的阅读。
个人借款合同范本1贷款方:__________________
借款方:__________________
一、借款用途
______要从事个体经营,急需一笔资金。
二、借款金额
借款方向贷款方借款人民币______万元。
三、借款利息
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年利为______%.借款方如果不按期归还款,逾期部分加收利率______%.
四、借款期限
借款方保证从______年______月起至______年______月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。
五、条款变更
因国家变更利率,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
六、权利义务
贷款方有权监督贷款的使用情况,了解借款方的偿债能力等情况。借款方应如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。贷款方提前还款的,应按规定减收利息。
七、保证条款
(一)借款方用自有房屋6间做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。
(二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
(三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。
(四)借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
(五)需要有保证人担保时,保证人履行连带责任后,有向借款方追偿的权利,借款方有义务对保证人进行偿还。
八、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方友好协商解决,也可由第三人调解。协商或调解不成的,可由任意一方依法向人民法院起诉。
九、其他
本合同未做约定的,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
本合同一式2份,双方各执1份。
贷款人:__________________
借款人:__________________
______年______月______日
个人借款合同范本2借款方:__________________
身份证号码:______________
贷款方:__________________
法定代表人:______________
地址:____________________
借款方为进行经营活动,向贷款方申请借款,经双方协商,为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同信守。
第一条、借款金额和用途
借款方向贷款方申请借款人民币(大写)______万元。
第二条、借款期限和利息
借款期限共______个月,自______年______月______日起,至______年______月______日止。利率按借款合同期限确定年息为______‰,按季收取利息。贷款逾期除限期追收外,按规定从逾期之日起加收利息______%,并按逾期后的利率档次重新确定借款利率。
第三条、还款期限
借款方应于借款期限届满之日起______日内一次性向贷款方偿还本金及利息。
第四条、争议解决办法
各方同意,因本协议发生任何争议,应通过友好协商的方式予以解决;如协商不成,任何一方均可向本合同签订地所在地人民法院起诉。
第五条、其他
1、本合同自各方或者其授权代表签字盖章之日起生效,贷款本息全部清偿后自动失效。
2、本合同一式______份,各方各执______份,各合同具有同等法律效力。
借款方:__________________
贷款方:__________________
______年______月______日
个人借款合同范本3甲方(出借人):__________________
乙方(借款人):__________________
丙方(保证人):__________________
乙方因______,向甲方借款,丙方愿意为乙方借款向甲方提供连带保证担保,现甲乙丙各方在平等、自愿、等价有偿的基础上,经友好协商,达成如下一致意见,供双方共同信守。
一、借款用途
______要从事个体经营,急需一笔资金周转,甲方同意出借,但乙方如何使用借款,则与甲方无关。
二、借款金额
乙方向甲方借款金额(大写)人民币______万元整(小写:¥______元)。乙方指定的收款账户为:
三、借款期限
借款期限______年,自______年______月______日起(以甲方实际出借款项之日起算,乙方应另行出具收条)至______年______月______日止,逾期未还款的`,按本合同第八条处理。
四、还款方式
应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利息。乙方到期还清所有本协议规定的款项后,甲方收到还款后将借据交给乙方。
五、借款利息
自支用借款之日起,按实际支用金额计算利息,在合同第三条约定的借款期内月利为______,利息按月结算。借款方如果不按期还款付息,则每逾期一日按欠款金额的每日万分之八加收违约金。
六、权利义务
贷款方有权监督贷款使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。(贷款方提前还款的,应按规定减收利息。)
七、保证条款
1、借款方自愿用______做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。
借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。2、丙方自愿为乙方的借款提供连带责任保证担保,保证期限为自乙方借款期限届满之日起二年。
保证担保范围包括借款本金、逾期还款的违约金或赔偿金、甲方实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。八、逾期还款的处理
乙方如逾期还款,除应承担甲方实现债权之费用(包括但不限于甲方支出之律师费、诉讼费、差旅费等)外,还应按如下方式赔偿甲方之损失:逾期还款期限在30日以内的部分,按逾期还款金额每日______‰的比例赔偿甲方损失;超过30日以上部分,按照逾期还款金额每日______‰的比例赔偿甲方损失。
前款约定的损失赔偿比例,系各方综合各种因素确定。在主张该违约金时,甲方无须对其损失另行举证,同时双方均放弃《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定的违约金或损失赔偿金调整请求权。
九、合同争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起诉。
十、其他
1、本合同自双方签章之日起生效。
本合同一式______份,双方各持______份。每份均具有同等法律效力。2、本合同项下的一切形式的通知、催告均采用书面形式向本合同各方预留的地址发送,如有地址变更,应及时通知对方,书面通知以发送之日起三日届满视为送达。
甲方:__________________
乙方:__________________
连带保证人:____________
______年______月______日
标准销售合同模板3
注册商标使用许可合同模板
许可人:______(下称甲方)被许可人:______(以下称乙方) 经甲方和乙方协商,达成2011年注册商标使用许可合同如下: 1.甲方许可乙方自__年__月__日至__年__月__日在____商品上使用甲方注册的第____号____商标; 2.乙方应付给甲方许可使用报酬____元,支付办法为____; 3.甲方可以/不得于__年__月__日至__年__月__日内在___地区使用或许可第三者使用上述注册商标; 4.甲方保证______; 5.乙方保证______。 本合同一式____份,副本送____县(市、区)工商行政管理局存查。 甲方:______(章戳)乙方:______(章戳) 负责人:______(签章)负责人:______(签字) 签订时间:__年__月__日 签订地点:_________商标使用许可合同备案表 国家工商行政管理局商标局: _____厂(公司)注册的第____号____商标(商标注册证的影印件/复印件附后),根据《商标法》第二十六条规定,许可____厂(公司)使用。经双方协议,签订商标使用许可合同,请予备案。 许可使用的商标:(贴商标图样,并由注册人骑缝盖章) 许可使用的商品:____ 许可使用期限:____ 具体使用许可条件,见所附的许可合同副本。 许可人____(章)被许可人____(章) 地址______地址______ __年__月__日
标准销售合同模板4
房屋租赁合同
甲方(出租方): 身份证(营业执照)号码:
联系地址联系方式
乙方(承租方) 身份证(营业执照)号码:
联系地址 联系方式
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:
一、甲方自愿将位于 区 路 房屋出租给乙方,做为使用。
二、乙方承租该物业的租赁期限自年月日至年月日止;甲方须于 年月日将该物业交予乙方使用,交楼之前应结清该项物业的管理费、水、电、煤、有线电视等所有费用。乙方承担从 年 月日起至 年
月日的该项物业的相关费用。租赁期满甲方有权收回该物业,乙方应如期归还;如甲方将该物业继续出租,乙方在同等条件下享有优先权。
三、乙方须于每月日前向甲方支付人民币 元整(小写¥ )作为该物业的租金,此租金价格包括该物业内附有设施
,房屋内的设备在良好的状态下租予乙方作为用途。
四、房屋租赁期间,乙方对租用之物品、设备必须妥善保管和使用,并承担相应的维修费用(但是房屋合理的自然损耗除外);在房屋正常使用过程中产生的故障或妨碍安全时,乙方应即时通知甲方,甲方负责维修并承担相应的维修的费用。
五、签署本合同时乙方向甲方支付人民币 元整(小写¥ )作为承租该物业的押金,同时支付首月租金元整(小写¥ )给甲方,甲方收取任何款项应出具收据给交款方。
六、合同期满,乙方如不再续租,乙方须提前一个月通知甲方,在乙方结清该物业费用后,甲方应将押金退还乙方。
七、在合同存续期间甲方如果违约退租,须得到乙方的书面许可,否则应向乙方支付与押金等额的违约金。
八、乙方如果在租赁期内违约退租,须得到甲方的书面许可,否则押金不予退回。
九、如本合同产生争议,双方应协商解决。协商不成时即可向有管辖权的仲裁委员会提出仲裁,该委员会之裁决结果对甲、乙方均有约束力。
十、租赁期间,由于不可抗力(地震、暴力冲突、雷击、台风等)对房屋造成的损失,乙方不承担任何责任。
十、其他约定事项:水表:电表 煤气。
。
甲方:乙方:
联系方式:联系方式:
年 月 日
标准销售合同模板5
编号: 号
标准化厂房购买合同
甲方:
地址:
法定代表人:联系电话:
授权代理人: ,联系电话: ,邮编:
乙方:
地址:
法定代表人:联系电话:
工商注册号(本人身份证号):
委托代理人:,联系电话:,邮编:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方开发的(项目名称)厂房的有关事宜,达成如下协议:
一、厂房的基本情况
1、甲方开发的(项目名称)坐落在,土地甲方以出让方式取得,土地使用权证编号为 。
2、乙方购买(项目名称)标准化厂房 号第 层A区,厂房建筑面积平方米,厂房建筑面积(含公摊面积)最终以政府相关部门测绘报告为准。
3、甲方所提供厂房按照不超过30W/M2用电负荷标准和正常工业用水等配置,不提供天然气,能保证入驻企业正常生产经营。该厂房属 框架结构,设计的防火等级为 丙 类,荷载标准为300KG/M2 。如乙方未按此标准合理使用房屋给甲方园区的其他业主造成安全隐患的,甲方有权解除买卖合同,房屋另售、退还乙方已付房款(不计息)。
如乙方因自身生产经营需要,涉及水电气增容事项须提出书面申请,甲方予以协助办理,相关增容费用和工程费用由乙方承担。
乙方须是一般纳税人的前提下,并工商注册在园区所在地,甲方才可为乙方开具用水、用电增值税发票。
4、对所购买的厂房,乙方应积极妥善维护,服从园区统一物业管理,并按时缴纳相关费用,不得自行拆除重建,不得违章搭建相关简易棚或附属房屋。。
二、厂房的价格及其它费用
1、按建筑面积计算,厂房价格每平方米为人民币元(大写),¥元(小写);总购房款为人民币元 (大写),¥元(小写)。厂房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意以政府相关部门实测面积据实结算。产权登记过程中发生的所有契税、登记费、交易费和印花税等费用由乙方承担。
2、土地使用税费由乙方按国家有关规定支付。
3、乙方须在所属地办理生产(经营性)企业工商注册(变更),产业须符合国家、省、市、县(区)规定的环保要求,同时遵守甲方园区内的统一物业管理和服务,按期按标准缴纳物业管理费。
4、乙方承诺:全部正常达产后,形成年产值120 万元(销售收入 / 万元),年税收 10万元。同时,乙方须在厂房交付使用后三个月内正式投产,投产后初步形成年度产值税收达到乙方承诺标准的80%以上(须符合所在县区、开发区管委会关于产值税收的规定,即年产值不低于3000 元/M2,年税收不低于 200 元/M2标准,根据项目所在地实际政策要求填写),否则甲方有权收回房产,解除本合同,返还乙方已支付购房款(不计息)。但乙方需按照 15 元/M2/月的租金缴纳厂房使用期间的租赁费用(该款从乙方已支付的房款中直接扣除),其装修和附属设施由乙方无偿拆除并恢复原有使用功能。
5、电梯的使用。甲方交付厂房后,电梯年检、维保和安全管理等事项由乙方承担(或者由乙方所在的厂房、共用电梯单位共同承担),此费用单独缴纳或分摊到物业费中缴纳,具体缴纳形式以物业服务企业与乙方签订《物业服务协议》为准。
三、付款方式及逾期付款违约责任
(一)乙方按下列第2 种付款方式支付房款:
1、一次性付款。即乙方在与甲方签订本购买合同时,一次性付清全部房款。
2、银行按揭付款。
(1)乙方在与甲方签订本购买合同后3个工作日内,须支付至总房款的 50 %。
(2)剩余的房款到甲方指定的银行办理相关的银行按揭手续。若因客观原因(包括但不限于乙方未能按照银行要求及时提供完整手续、乙方自身资信状况不佳或因国家政策调整要求提高首付比例)造成本合同签订之日起60日内银行无法办理按揭手续的,乙方应自甲方发出的书面通知之日起10日内一次性支付剩余房款。
3、分期付款
无
(二)逾期付款违约责任
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期在30日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之3的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过30日后,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方按累计应付款的10%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的,经甲方同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之5(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第三条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2、补充上述1(2):甲方依据该条解除合同的,应书面通知乙方,乙方应在收到该通知后30日内前往甲方处办理解除合同的相关手续,之后由甲方从乙方的已付款中扣除总房款的10%作为违约金,剩余款项无息返还给乙方;乙方逾期不与甲方办理解除合同手续的,应另支付违约金2万元;如甲方起诉解除合同的,乙方除承担以上两部分违约金外,还需承担甲方支付的律师费、诉讼费,并赔偿甲方的其他全部损失。
四、厂房交付期限及逾期交房违约责任
(一)厂房交付
1、乙方按本合同约定付清全部应付款项的,甲方应当在2018年10 月31 日前,将符合本合同约定的房屋交付乙方 (具体交房时间以甲乙双方和物业公司签署的交接表为准)。乙方未付清任一应付款项的,甲方有权拒绝交付,且不承担迟延交付的责任。
2、如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:
(1)遭遇不可抗力,且甲方在发生之日起30日内告知乙方的;
(2)政府部门所通知的重大设计变更;
(3)非甲方原因所造成的工程建设延期导致不能按期交房的;
(4)因有关政策、法规的变动或政府部门有关机构的行为导致逾期交房的。
(二)逾期交房违约责任
除本合同第八条规定的特殊情况外,甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用,按下列第1、2种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过90日,自本合同第四条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之3的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过90日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第四条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之5(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2. 乙方逾期付款的,甲方不承担逾期交房的违约责任。
乙方依据上述1(2)条款解除合同时,行使解除合同权的期限为自乙方的解除权发生之日起15日内,逾期则视为放弃解除合同的权利。
五、厂房交接
厂房达到交付使用条件后,甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时,须签署厂房交接表。
由于乙方原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:
1、乙方应在接到甲方书面通知或报纸公告之日起10日内(入住通知书另行指定交接期限的,应在该期限内办理)至甲方指定地点办理房屋交接手续。
2、自合同约定的交付期限届满之日起,房屋毁损、灭失的风险及物业管理费用,由乙方承担,房屋保修期也从该日起计算。
六、关于产权登记的约定
在乙方付清全部房款,并且乙方在甲方园区正常经营纳税满1年且产值(或销售收入)、税收等经济指标达到所在县区、开发区管委会设定的最低标准后,甲方予以协助乙方到相关部门办理不动产权登记(目前标准为年产值不低于 4000 元/M2 ,年税收不低于 200 元/M2 ,具体以办理当时的标准为准)。如因乙方原因未达到政府部门工业厂房不动产权证办理条件无法办理不动产权证的,乙方自行承担责任,由此给甲方造成损失的概由乙方负责赔偿。
七、责任条款
1、乙方须严格遵守国家产业政策和环保规定,在购买厂房内依法组织生产、经营活动,恪守国家、省、市、县法律法规和园区管理制度,照章纳税,按期交付各项费用。
2、乙方应做好消防、安全和环境卫生等方面工作。
3、如企业名称变更,可由甲乙双方签字盖章确认,原购买合同条款不变,继续执行原合同条款。
4、乙方不得私自将该厂房转租(售)给第三人,否则由乙方承担由此产生的一切责任。
5、乙方须按时缴纳购房款(房租)、物业费等各项费用,否则甲方有权采取停水、停电等相关措施,由此产生的一切损失和责任由乙方承担。
6、甲方有权免费使用乙方所购(租)厂房屋顶建设太阳能光伏、空中绿地等节能环保设施,乙方应积极配合妥善维护,服从园区统一管理。
7、交付厂房的同时,乙方须与甲方签订《安全生产协议书》,乙方在装饰、装修,以及在该厂房生产经营过程中,须严格遵守国家、省、市、区(县)各项安全生产规定,依法执行。在此期间所有的安全责任由乙方承担。
八、免责条件
1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任。
2、因国家及地方政府政策需要拆除或改造已购买的厂房,使甲、乙双方造成损失的,互不承担责任。
3、本合同中各条款在执行过程中以现行国家法律法规和涉及到的地方相关行政法规为准,如有抵触,按照相关国家法律法规和涉及到的地方相关政策执行。
九、争议解决
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商签定补充协议,补充协议与本购房合同具有同等法律效力。
十一、本合同签订同时,乙方须与(项目名称)物业管理单位同时签订《物业服务协议》。
十二、附则
1、本合同经双方签章之日起生效。
2、本合同一式肆份,双方各执贰份。
3、本合同签订于 年月 日。
十三、通知事项
1、联系信息以合同首部约定为准。除非本合同另有规定,本合同项下各方之间的一切通知均应使用中文,通过专人送达、挂号信函、快递、电传、传真、或电报送达。通知在下列日期视为到达日:
(1)专人送达:通知方取得的被通知方签收单所示日;
(2)挂号信邮递:发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日后第5日;
(3)传真:收到成功发送确认后的第1个工作日。
(4)快递:发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第4日。
采取上述方式发送,若被通知方拒收,或因被通知方更改通讯方式但未按照本合同约定通知其他方导致通知无法送达的,则通知发出之日视为到达日。
2、一方通讯地址或联络方式发生变化,应自发生变化之日起3个工作日内以书面形式通知其他方。任何一方违反前述规定,除非法律另有规定,变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。如进入司法程序的,相关文件送达仍可适用上述规则。
3、各方同意本合同首部约定的各方的通讯地址及联系方式(含根据本合同约定变更的地址及联系信息,下同)适用于争议解决阶段(包括但不限于一审、二审、再审、执行等阶段),作为人民法院法律文书及其他文件、信息的有效送达地址及接收方式。且为避免争议,各方确认:
(1)人民法院有权以当场送达、邮寄送达等方式进行送达,如因一方提供的地址不准确、地址或联系方式变更后未及时根据本合同约定告知对方,或拒绝签收等原因,导致人民法院送达的法律文书或相关文件未能实际接收的,则以邮寄方式送达的,以文书退回之日视为送达之日,直接送达的,以送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日;
(2)各方确认对于在本合同中明确约定的送达地址,法院进行送达时可直接邮寄送达,即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书,由于其在本合同中的约定,也应当视为送达;
(3)如一方在进入争议解决程序后,直接向人民法院提交的送达地址确认文件中确认的地址、联系信息与本合同约定的送达地址、联系信息不一致的,以向人民法院提交确认的送达地址及联系信息为准;在诉讼时,各方地址变更的,应当向法院履行送达地址变更通知义务,否则应承担由此引起的不利后果。
(4)各方同意人民法院可以采用传真、电子邮件、移动通讯(以本合同约定的传真、电子邮件信息、联系人移动通讯信息为准)等便捷的方式送达除判决书、裁定书、调解书外的法律文书及其他法律文件。
甲方:乙方:
法定代表人或授权代表 法定代表人或授权代表
(签章): (签章):
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日