建设工程勘察设计合同1
第一篇:建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同
委托方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称;
工程地点;
工程规模;
工程投资:。
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)。
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元,估算设计费为元。 委托方不履行合同时,无权要求返还定金;承包方不履行合同时,应双倍返还定金。
第四条委托方的义务:
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时
间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作
和生活条件。
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术
考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方
重复使用。
第五条承包方的义务:
1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果
和设计文件,并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和
设计文件份数,详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务范围内的必要修改,
由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修订设计时,须具有
设计审批机关设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目,应配合施工,进行设计
技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预
算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民
用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双
方协商(另附协议)。
第六条违约责任:
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖
延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失
浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部
分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费
相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,
应向委托方缴纳勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资
料或工作条件而造成勘察设计工作返工、窝工或修改设计,委托方应
按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:
(1)因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行
增加勘察设计费用。
(2)委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约
金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式:
合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方
属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同
一个部门的,合同双方任何一方均可向工商局合同仲裁委员会申请仲
裁,也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补
以“空白”记入)。
第九条附则:
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程
勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件:《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设
文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期
一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本两份,委托方、承包方各执
一份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建
设银行备案。
委托方:(盖章)承包方:(盖章)鉴(公)
证意见:
地址:地址:经办人:
法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)
证机关:(章)
委托代理人(签名):委托代理人(签名):
开户银行:开户银行:
账号:账号:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
签约时间:年月日
签约地点:有效期限:自年月日
至年月日
附表一
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行设计工作。
工程设计项目表
〔说明〕 空格如不够用,可以另接。
附表二
工程、地质勘察委托书
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
附表三
建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计
基础资料:
〔说明〕空格如不够用,可以另接。
第二篇:建设工程勘察设计合同
工程名称:_________
工程地点:_________
合同编号:_________
勘察设计证书等级:_________
发包方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
承包方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
发包方委托承包方进行_________勘察设计任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察设计工作,经双方协商一致,就本工程_________勘察设计阶段的工作签订本合同,共同遵守。
第一条 本合同签订依据
1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条 勘察设计依据
1.发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。
2.发包方提交的基础资料。
3.承包方采用的主要技术标准是:_________。
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
1.合同书;
2.中标函(文件);
3.发包方要求及委托书;
4.投标书。
第四条 工程概况
1.工程名称:_________。
2.工程建设地点:_________。
3.工程规模、特征:_________。
4.工程勘察设计任务委托文号、日期:_________。
5.工程勘察设计任务(内容)与技术要求:_________。
6.承包方式:_________。
7.预计勘察设计工作量:_________。
第五条 发包方向承包方提交的有关资料及文件:
┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐
│ 序号 │资料及文件名称│ 份数 │ 内容要求 │提交时间│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 1│设计任务书│││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 2│可行性研究报告│││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 3│选址报告│││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 4│原料│││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 5│资源报告│││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 6│燃料协议文件 │││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 7│水电协议文件 │││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 8│运输协议文件 │││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│ 9││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
└───┴───────┴───┴─────┴────────────┘
第六条 承包方向发包方交付的勘察设计文件:
┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐
│序号│资料及文件名称 │份数 │内容要求 │提交时间│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤
│││││年月日│
└───┴───────┴───┴─────┴────────────┘
第七条 工期
本工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工,工期为_________天。由于发包方或承包方的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第十二条规定执行。
第八条 收费标准及支付方式
1.本工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包方、承包方另行议定。
2.本工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包方应向承包方支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
3.本合同生效后,发包方按下表约定分_________次向承包方预付(或支付)工程费,发包方不按时向承包方拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费_________%的滞纳金。
┌───────┬──────────────┬────────┐
│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│
├───────┼──────────────┼────────┤
│ 年月日│%│元│
├───────┼──────────────┼────────┤
│ 年月日│%│元│
├───────┼──────────────┼────────┤
│ 年月日│%│元│
└───────┴──────────────┴────────┘
第九条 变更及工程费的调整
1.本工程进行中,发包方对工程内容与技术要求提出变更,发包方应在变更前_________天向承包方发出书面变更通知,否则承包方有权拒绝变更;承包方接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包方收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包方经济支出和损失,由发包方承担。
2.变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_________。
第十条 双方责任
1.发包方责任
(1)发包方按本合同规定的内容,向在承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
(2)发包方委托勘察工作的,在勘察工作开展前,应提出勘察技术要求及附图。
(3)发包方委托初步设计的,在初步设计前,应提供经过批准的设计任务书、选厂报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。
(4)发包方委托施工图设计的,在施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
(5)发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延;发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。
(6)发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成承包方勘察设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。
(7)在未签订合同前发包方已同意,承包方为发包方所做的各项勘察设计工作,发包方应支付相应勘察设计费。
(8)在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,承包方未开始勘察设计工作的,不退还发包方已付的定金;已开始勘察设计工作的,发包方应根据承包方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段勘察设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段勘察设计费的全部支付。
(9)发包方必须按合同规定支付定金,收到定金作为承包方勘察设计开工的标志。未收到定金,承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
(10)发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,承包方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包方均应支付应付的勘察设计费。
(11)发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时,须征得承包方同意,不得严重背离合理勘察设计周期,且发包方应支付赶工费。
(12)发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
(13)发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。
(14)发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给一个承包方,也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下,将设计业务按技术要求,分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时,必须选定其中一个承包方做为主体承包方,负责对整个建设工程项目设计的总体协调。
(15)发包方在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。
(16)发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。
(17)发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。
(18)未经承包方许可,发包方不得擅自修改勘察设计文件,或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。
2.承包方责任
(1)应按照现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
(2)勘察设计合理使用年限为_________年。
(3)负责对外商的勘察设计资料进行审查,负责该合同项目的勘察设计联络工作。
(4)承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失,承包方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的勘察设计费,并根据损失程度向发包方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________%。
(5)由于承包方原因,延误了勘察设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。
(6)合同生效后,承包方要求终止或解除合同,承包方应双倍返还发包方已支付的定金。
(7)承包方交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,承包方仍负责上述工作,可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
(8)承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责,并应当接受主体承包方的指导与协调。
(9)承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书,在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务,并对其提供的勘察设计文件的质量负责。
(10)承包方应当自行完成承接的勘察设计业务,不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意,承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分承包方,但须签订分委托合同,并对分承包方所承担的业务负责。分承包方未经发包方同意,不得将所承接的业务再次分委托。
(11)承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务,但必须签订聘用合同。
(12)外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构,不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务,必须与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计,也可以成立合营单位,领取相应的勘察设计资质证书,按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。
(13)承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争承接勘察设计任务。
(14)承包方不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争。
(15)承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。
(16)承包方不得使用或推荐使用不符合质量标准的材料或设备。
(17)未经发包方同意,承包方不得擅自将勘察设计业务分委托给第三方,或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。
第十一条 工程勘察设计版权
本工程的勘察设计版权全部属承包方所有,发包方有责任对此给予保护,不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。
第十二条 违约责任及违约金
1.发包方不履行合同,无权请求退还定金。承包方不履行合同,应当双倍返回定金。
2.发包方不能按时提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料,或因资料原因影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改,承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外,发包方应按承包方实际损失的工日,以日产值_________元计算,增补勘察设计费。
3.发包方因故要求变更勘察设计,经承包方同意后,除勘察设计文件交付时间另议外,发包方应按承包方实际返工修改工日,增付勘察设计费。
4.发包方因故要求停止勘察设计时,应及时用书面通知承包方,承包方应立即停止勘察设计,发包方已付的定金不予偿还,定金不足勘察设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。
5.发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。
6.由于承包方的勘察设计错误,给发包方造成较大经济损失时,承包方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给发包方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由双方商定,每逾期一天,发包方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_________%(经批准生效)。
8.发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过_________元。
9.承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题,不及时按审批机关意见修改勘察设计时,每影响一天应减付勘察设计费1%。
第十三条 勘察设计的修改和停止
1.发包方因故要求修改工程的勘察设计,经承包方同意后,除设计文件交付时间另定外,发包方应按承包方实际返工修改工日,每工日按_________元增付勘查设计费,或按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时,须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付,按前条办法计算。
3.发包方因故要求中途停止勘察设计时,应及时用书面通知承包方,已付勘察设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清勘察设计费,同时结束合同关系。
第十四条 材料设备供应
1.发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包方、承包方代表共同验收认可,如与勘察设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包方、承包方代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包方的,则责任自负;原因是发包方的,则应向承包方支付停、窝工费。
2.承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,增减的费用由发包方、承包方商定。
第十五条 报告、成果、文件检查验收
1.由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收。
2.发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包方已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包方的报告、成果、文件。
3.隐蔽工程工序质量检查,由承包方自检后,书面通知发包方检查;发包方接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包方、承包方签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包方在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包方接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包方可以顺延工程工期,发包方应赔偿停、窝工的损失。
4.工程完工,承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包方应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包方应采取有效补救措施。
5.工程未经验收,发包方提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包方承担责任,并以发包方开始使用日期为完工日期。
6.完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包方向发包方移交完毕,如发包方不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包方承担,如承包方不能按时交付,应按逾期完工处理,发包方不得因此而拒付工程款。
第十六条 奖励
在合理的工程投资控制数内,由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励承包方。
第十七条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限_________年。
第十八条 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第十九条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_________种方式解决:
1.向_________申请调解;
2.向_________仲裁委员会申请仲裁;
3.向有管辖权的人民法院起诉;
4.其它解决方式:_________。
第二十条 堪察设计合同的索赔
(一)勘察设计合同一旦订立,双方当事人均应恪守合同。当因一方当事人责任使另一方当事人的权益受到损害时,受损方可以向责任方提出索赔要求,以补偿经济上遭受的损失。
(二)承包方的索赔
1.发包方不能按合同要求准时提交满足设计要求的资料,致使承包方设计人员无法正常开展设计工作,承包方可提出合同借款和合同工期索赔。
2.发包方在设计中途提出变更要求,承包方可提出合同价款和合同工期索赔。
3.发包方不按合同规定支付价款,承包方可提出合同违约金索赔。
4.因其他原因属发包方造成承包方利益损害时,承包方可提出合同价款索赔。
(三)发包方的索赔
1.承包方不能按合同约定时间完成设计任务,致使发包方因项目不能按期开工造成损失,可向承包方提出索赔。
2.承包方的堪察、设计成果中出现偏差或漏项等,致使项目施工或使用时给发包方造成损失,发包方可向承包方索赔。
3.承包方完成的勘察、设计任务深度不足,致使项目施工困难,发包方也可提出索赔。
4.因承包方的其他原因造成发包方损失的,发包方可提出索赔。
第二十一条 未尽事宜与附加条款
1.本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
2.本合同附加条款如下:_________。
第二十二条 合同生效、中止与结束
1.本合同需经双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
2.双方因故需变更或终止本勘察设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
3.因发包方原因要求中途停止勘察设计工作的,已付定金不退还;当勘察设计工作进行相应勘察设计阶段不足一半时,发包方应支付该阶段勘察设计费的一半;勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时,发包方应支付该阶段勘察设计费的一半;勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时,发包方应支付该阶段的全部勘察设计费。同时,按本条第2项办理,结束本工程双方合同关系。
4.本合同以承包方向发包方提供本合同中规定的全部工程勘察设计文件,发包方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第二十三条 本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止。
第二十四条 附则
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件:《建设工程勘查勘查设计委托书》、《工程地质勘察设计委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效,正本_________份,发包方、承包方各执1份;副本_________份,分别报送_________备案。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设行政主管部门(盖章):_________
备案号:_________
备案日期:_________年____月____日
┌──────────────────────────────────┐
│ 鉴(公)证意见:│
││
││
││
││
│ 经 办 人:鉴(公)证机关(章) │
││
│年月日│
││
││
│(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)│
││
└──────────────────────────────────┘
附件
附表一: 工程勘察设计项目表
┌────┬────┬────┬───┬──┬────┬──┬──────┐
│工程编号│项目名称│建设性质│投资 │规模│建筑层数│结构│勘察设计内容│
├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤
││││││││
├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤
│││││││││
├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤
│││││││││
├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤
│││││││││
└────┴────┴────┴───┴──┴────┴──┴──────┘
附表二: 工程、地质勘察设计委托书
┌──────┬───┬────┬────┬────────┬──────┐
│建设单位││工程名称││场地位置││
├──────┼───┼────┼────┼────────┼──────┤
│勘察设计单位││要求提交││提出任务书日期 │ 年 月 日│
├──────┼───┤│├────────┼──────┤
│││勘察设计││要求提交资料日期│ 年 月 日│
│勘察设计│││├────────┼──────┤
│││资料内容││要求提交资料份数│份 │
│技术要求│││├────────┼──────┤
│││││附任务书附图│蓝图 份 张│
├───┬──┴──┬┴──┬─┴─┬─┬┴──┬────┬┴──┬───┤
│顺序号│总图编号 │建筑物│勘察设│层│高度 │建(构)│结构 │对差异│
│││名称 │计地坪│数│(米)│筑物等级│类型 │沉降敏│
││││高│ │││││
││││(米)│ ││││感程度│
├───┼─────┼───┼───┼─┼───┼────┼───┼───┤
│││││ │││││
├───┴─────┴───┴─┬─┴─┴───┴────┴──┬┴─┬─┤
│建(构)筑物基础│主要设备说明│地下│备│
├─┬──┬─┬─┬──────┼─┬─────────────┤│ │
│形│尺(│材│砌│单位荷重│设│设备基础│下设│ │
│ │ 米│ │ ││ ├─┬──┬─┬──┬───┤│ │
│ │ ×│ │置│(吨/米│备│形│尺(│材│砌 │单位荷│室备│ │
│ │ 米│ │ ││ │ │ 米│ │置深│重(吨││ │
│ │ )│ │深│)或总荷│名│ │ ×│ │度(│/米)│或情│ │
│ ││料│ ││ │ │ 米│ │米)│或总荷││ │
│状│寸 │ │度│重(吨)│称│状│寸)│料││重(吨│地况│ │
│ ││ │ ││ │ ││ ││ ) ││注│
├─┼──┼─┼─┼──────┼─┼─┼──┼─┼──┼───┼──┼─┤
│ ││ │ ││ │ ││ ││││ │
└─┴──┴─┴─┴──────┴─┴─┴──┴─┴──┴───┴──┴─┘
附表三: 建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
┌────┬──────────────────┬────┬─────┐
│序号│文件和资料名称│份 数 │提交日期 │
├────┼──────────────────┼────┼─────┤
│││││
├────┼──────────────────┼────┼─────┤
│││││
├────┼──────────────────┼────┼─────┤
│││││
├────┼──────────────────┼────┼─────┤
│││││
└────┴──────────────────┴────┴─────┘
附表四: 勘察设计文件交付日期一览表
┌────┬──────────────────┬──┬──┬────┐
│序 号 │勘察或设计文件名称和内容│份数│质量│提交日期│
├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤
││││││
├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤
││││││
├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤
││││││
├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤
││││││
└────┴──────────────────┴──┴──┴────┘
第三篇:建设工程勘察设计合同范本(doc)
建设工程勘察设计合同
工程名称:工程地 点:合同编 号:勘察设计证书等级:乙级发包人:勘察 设 计人:*****公路勘察设计院签订日期:
发包人:勘察设计人:**公路勘察设计院
发包人委托勘察设计人承担
第一条:本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察设计质量,经发包人、勘察设计人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第二条:工程概况
2.1工程名称:
2.2工程建设地点:
2.3工程规模、预计工作量、技术要求、特征:
第三条:发包人应及时向勘察设计人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
第四条:开工时间
本工程的勘察设计工作定于年月日开工。
第五条:勘察设计人向发包人交付勘察设计成果文件份数、地点及时间。
5.1在年日交付勘察设计成果文件份。
5.2勘察设计工作有效期限从合同签字生效时开工计或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察设计人原因造成的停、窝工及约定的定金不及时到位等)时,工期顺延。
第六条:费用
6.1在国家发改委、建设部颁发《建设工程勘察设计收费标准》
(2014年修订版)的计算方法和地方有关规定的基础上,由双方商定,本合同的勘察设计费为元整。
6.2如果勘察设计人根据发包人的要求进行勘察设计后,因发包人的原因对勘察设计进行比较大的改变,由此而发生的费用由发包人承担,具体金额由双方协商确定。
第七条:支付方式
7.1 本合同生效后,发包人预付勘察设计费元作为定金(合同结算时,定金抵作勘察设计费)。
7.2 勘察设计人向发包人提交勘察设计文件时,发包人支付勘察设计费之前付清。
第八条:其它约定事项
8.1在勘察设计过程中,由于工作需要与当地居民或有关单位如发生矛盾,发包人应及时负责解决,发生费用由发包人负责。
8.2本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察设计人不履行合同时,双倍返还定金。
第九条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察设计人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第十条:本合同自发包人、勘察设计人签字盖章生效。发包人、
勘察设计人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式份,发包人份、勘察设计人份。
发包人名称(盖章):
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
住所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
勘察设计人名称(盖章):法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 住所:邮政编码: 电话: 传真: 开户银行: 银行帐号:
第四篇:建设工程勘察设计合同正文
建设工程勘察设计合同
建设工程设计合同
委托方:
承包方:签订地点: 《依据中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程名称:
工程地点:
工程规模:万平方米
工程投资:
第二条委托方委托承包方组织本新建工程方案和施工图的设计; 乙方按国家现行规范设计;
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 设计费的拨付办法,自合同双方签字盖章后叁天内委托方应向承包方给付定金。设计任务的定金为设计费的40%(计:万元);合同履行后,定金抵作设计费,不足部分委托方应在取施工图前一次结清。 本工程的设计内容及设计费为:
总平图:
厂房:平方米元;
综合楼:平方米元。
合计设计费:
委托方不履行合同时,无权要求返还定金,承包方不履行合同的,应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1、 委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容、技术要求及期限见附表四。
2、 在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:
(1)、 无;
(2)、;
(3)、。
3、委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段。应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4、按有关规定的设计取费标准如期如数付给承包方设计费。
5、维护承包方的成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方
重复使用。套用图纸时应与承包方另订合同。增加图纸时应向承包方补交晒图费,增加六套图纸以上时晒图费应双倍计算。
第五条:承包方的义务
1、承包方在设计资金按合同到帐后5个工作日内组织完成方案设计,在个工作日内组织完成施工图设计。
1、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,应具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
2、承包方对所承担的建设项目应配合施工,进行技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对大中型工业项目或复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商,另订协议。
第六条违约责任
1、因设计质量低劣引起的工程返工,或未按期提交设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。具体规定如下:
(1)、 协商;
(2)、;
(3)、;
2、因设计错误而造成工程质量事故,承包方除免收损失部分的设计费外,还应付给委托方与直接损失部分的设计费相等的补偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交设计文件,拖延10天,应向委托方交纳按设计费5‰的违约金,,逾期10天以上,每天增交设计费1‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的材料不准确、未按期提供设计必须的资
料或工作条件而造成设计的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:
(1)、 协商;
(2)、;
(3)、;
5、因委托方责任造成设计工作的重大返工或重做设计,应另行增加设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿还逾期的违约金,违约金每逾期10天,按该工程设计费的5‰计算,10天以上,每天增交设计费1‰的违约金。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第八条 经双方协商一致,增加补充下列条款:
1、设计费总价:
2、设计范围为厂房土建部分,工艺、设备、管道由业主另行按排。
第九条 附则
1. 本合同中的附表一~六属本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
2. 本合同从双方签字盖章和实际交付定金之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送上级主管
部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章):承包方(盖章): 地址:地址:
法定代表人(签名):法定代表人(签名): 委托代理人(签名):
开户银行:
帐号:
电话:
电挂:
邮政编码:
年月日委托代理人(签名): 开户银行: 帐号: 电话: 电挂:年月日
邮政编码:
第五篇:建设工程勘察设计合同管理办法
建设工程勘察设计合同管理办法
建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知
1996年7月25日,建设部、国家工商行政管理局
各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市工商行政管理局,国务院有关部门、总后营房部:
为了加强工程勘察设计市场管理,规范市场行为,根据国务院1983年颁发的《建设工程勘察设计合同条例》,我们制定了《建设工程勘察设计合同管理办法》,《建设工程勘察合同》和《建设工程设计合同》文本,(以下简称合同文本),现印发给你们。从1996年10月1日起,请在本地区、本部门的工程建设中组织试行。今后,凡在我国境内进行城市建筑工程勘察设计的单位,一律按《建设工程勘察设计合同管理办法》的有关规定,接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。在我国境内承担建设工程勘察设计任务的单位,统一使用《建筑工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本。合同文本由建设部、国家工商行政管理局共同制定,各省级建设行政主管部门和工商行政管理部门组织印制,建设行政主管部门负责发放。在试行中,要加强对合同履行情况的监督和检查,依法查处利用合同的违法行为,做好合同纠纷的调解工作。试行中有何问题和意见请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局公平交易局。
建设工程勘察设计合同管理办法
第一条 为了加强对工程勘察设计合同的管理,明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》(以下简称勘察设计合同)双方的技术经济责任,保护合同当事人的合法权益,以适应社会主义市场经济发展的需要,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》,制定本办法。
第二条 凡在中华人民共和国境内进行的城市建筑工程(包括新建、扩建和改建工程等)的勘察设计,均应按本办法签订合同。
城市建筑工程包括民用建筑工程、市政工程及通用厂房等。
第三条 签订勘察设计合同应执行《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》和工程勘察设计市场管理的有关规定,遵循平等互利、协商一致的原则。
第四条 签订勘察设计合同的委托方(以下简称甲方)和承接方(以下简称乙方)必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门,乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资格证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。
第五条 签订勘察设计合同,应采用书面形式,使用《建设工程勘察合同》和《建设工
程设计合同》文本,按照文本的条款,明确约定合同的内容。对文本条款以外的内容要单独注明。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。
第六条 双方应依据国家和地方有关规定,确定勘察设计合同价款。
第七条 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交勘察设计文件时,甲方应支付赶工费,额度由双方商定。
第八条 对需要总包和分包的项目,应签订总包合同和分包合同。分包合同是乙方与分包方签订的合同。由乙方对甲方负总体责任。总包和分包的项目不能转包给其它的设计单位,严禁出卖图章、图签等行为。
第九条 工商行政管理部门和建设行政主管部门,应加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为:
一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章;
二、制定和指导使用建设工程勘察设计合同文本;
三、审查或鉴证建设工程勘察设计合同,监督合同履行,调解合同纠纷,依法查处违法行为;
四、指导勘察设计单位的合同管理工作,培训勘察设计单位的合同管理人员,总结交流经验,表彰先进的合同管理单位。
第十条 签订勘察设计合同的双方,应将合同文本送所在地的建设行政主管部门或其授权机构进行审查(具体分级审查管理意见由各省确定)。建设行政主管部门应认真审查承接方是否具备相应的执业资质和履行合同的能力。经审查同意的合同,可到工商行政管理部门办理合同鉴证。
第十一条 建设行政主管部门或其授权机构在收到建设工程设计合同文本后10日内提出意见(勘察合同5日内提出意见),不合格的令其修改后重新报送。10日后(勘察合同5日后)未予办理的,视为审查合格。
第十二条 合同一经依法订立,即具有法律效力,任何一方不得擅自转让、变更。单方终止合同的,应承担违约责任。合同双方商定确需变更的,应采用书面形式,并将变更协议报送原审查部门审查。
第十三条 在履行合同中发生纠纷时,双方应按合同约定的解决方法和程序进行协商。协商不成时,双方属于同一个部门的,由上级主管部门调解,调解不成或不属于同一部门的,可向工商行政管理部门、建设行政主管部门申请调解。
第十四条 在履行合同中,有违反法律、法规和扰乱建设市场秩序行为的,建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责,视情节给予行政处罚。构成犯罪的,移送司法机关依法追究其刑事责任。
第十五条 当事人对行政处罚决定不服的,可在收到处罚通知书之日起15日内,向作出处罚决定的上一级机关申请复议。对复议决定不服的,可在收到复议决定之日起15日内,向人民法院起诉。也可直接向人民法院起诉。逾期不申请复议或不向人民法院起诉,又不执行处罚决定的,由作出处分的部门申请人民法院强制执行。
第十六条 本办法解释权归国家建设部和国家工商行政管理局。
第十七条 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门和工商行政管理部门可根据本办法制定实施细则。
第十八条 本办法自1996年10月1日起施行。
建设工程勘察合同 gf—96—0203(略)
建设工程设计合同 gf—96—0204(略)
建设工程勘察设计合同2
第1篇:北京市建设工程设计合同
北京市建设工程设计合同范本
随着法律知识的普及,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的北京市建设工程设计合同范本,欢迎大家分享。
单位级别编号:_____________
工程名称:______________________________________
工程编号:______________________________________
合同编号:______________________________________
发包人:________________________________________
设计人:________________________________________
发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:
第一条 合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。见附件二。
第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条 设计收费及支付办法
3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的`,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为______________________元。
3.2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
3.3设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的30%(不含定金)。
3.4设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。
3.5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。
3.6设计周期超过12个月时,设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数,金额与时间另行约定。
3.7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。
3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。
第四条 双方责任
4.1发包人责任
4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
4.1.2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。
4.1.3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。
4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。
4.1.5在不增加工程设计费总额情况下,发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
4.1.6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。
4.2设计人责任
4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。
4.2.2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。
4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构(和主要隐蔽工程)和竣工质量验收。
第五条 工程设计版权
本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
第六条 设计变更与违约责任
6.1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条7.3款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。
6.2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,发包人在事件发生之日后____日内按7.4条款向设计人结算设计费。
6.4发包人违反本合同第五条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。
6.5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。
6.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。
6.7发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还发包人定金,同时返还已收取的设计费。
第七条 合同生效、中止与结束
7.1本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
7.2本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案,建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时,发包人应提供齐全;双方认为必要时,可办理公证。
7.3双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前15天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前,本合同继续有效。
7.4因发包人原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行该设计阶段不足一半时,发包人应支付该设计阶段设计费的一半;设计工作进行到该设计阶段超过一半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时,按本条7.3款办理,结束本工程双方合同关系。
7.5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第八条 不可抗力
本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。
第九条 合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第()种方式解决:
1.向北京仲裁委员会申请仲裁;
2.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);
3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 未尽事宜
本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条 附加条款
本合同附加条款如下:___________________________________________________
第十二条 合同文本
本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙双方各执正本_______份,甲方执副本_______份,乙方执副本_______份,其中送管理部门________份备案,需公证或投保时可适当增加副本。
合同签订地点:北京市
发包人(公章):_____________ 设计人(公章):______________
法定代表人:_________________ 法定代表人:__________________
授权签约代表:_______________ 授权签约代表:________________
单位地址:___________________ 单位地址:____________________
邮政编码:___________________ 邮政编码:____________________
开户银行:___________________ 开户银行:____________________
开户账号:___________________ 开户账号:____________________
________年____月____日 ________年____月____日
第2篇:北京市建设工程设计合同这就是你要找的北京市建设工程设计合同范文,逻辑严谨,脉络清晰。
合同编号:__________(由承接方编填)
委托方:____________________________________
承接方:____________________________________
签订日期:__________________________________
项目名称:__________________________________
项目建设地点:______________________________
委托方(甲方):____________________________
承接方(乙方):____________________________
甲方委托乙方承担____________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准
序号
项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明:_______________________________________________第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第四条 乙方向甲方交付的设计文件序号
资料及文件名称份数内容要求提交时间年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第五条 甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为第七条 其他
7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
7.3 本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
7.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。
7.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由_______________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
7.8 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.9 本合同一式八份,甲乙双方各执四份。
7.10 本合同双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。
委托方单位名称:________________承接方单位名称:____________
(盖章)(盖章)
法定代表人:____________________法定代表人:________________
单位地址:______________________单位地址:__________________
邮政编码:______________________邮政编码:__________________
电话:__________________________电话:______________________
电传:__________________________电传:______________________
传真:__________________________传真:______________________
开户银行:______________________开户银行:__________________
银行帐号:______________________银行帐号:__________________
签订合同代表(签字):__________ 签订合同代表(签字):______
日期:________年______月______日日期:______年_____月_____日
建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见________________________鉴证意见____________________
(盖章)(盖章)
审查号:________________________审查号:____________________
审查日期:______年_____月_____日审查日期:_____年___月____日
建设工程勘察设计合同3
2019年工作安排
2019年是新中国成立70周年,是我省在“两转”基础上拓展新局面的攻坚之年,也是我院推动深化改革、转型发展的关键一年。今年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实省委十一届六次、七次全会精神,按照省局工作会部署;坚持稳中求进的总基调,以转型升级发展为中心,以高质量发展为要义,强化基础管理;突出科技引领;狠抓市场拓展;提升核心竞争能力;加强风险防控,全面推进全院各项工作持续健康发展。
主要预期目标是:
1.全院实现对外创收1.5亿元;
2.节余与收益不低于860万元;
3.确保职工收入稳定增长;
4.全面完成省局年度目标责任考核要求;
5.完成省局安全生产各项指标。
围绕上述目标任务,要着力抓好以下几个方面的工作:
一、以深化改革为主线,激发转型发展活力
把深化改革作为推动全院转型发展的主线,贯穿到工作实际中,以思想建设为核心,把干部职工的思想统一到全面深化改革的进程上,统一到转型发展的目标上。切实解决束缚我院发展的问题,准确把握高质量发展的实质内涵,推动水勘院经济向更高质量发展。
认真开展“改革创新奋发有为”大讨论。认真学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神及骆惠宁书记在省委十一届七次全会上的讲话精神,扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论。紧紧围绕“六个破除”“六个着力”“六个坚持”核心内容,汇民意,集民智、聚民心,突出目标导向、问题导向和实践导向,找出制约全院改革发展的核心问题,制定针对性改革措施。要通过大讨论,来一场“学习的革命”“思想的革命”“工作的革命”。要通过大讨论,推动思想再解放、改革再深入、创新再发力、工作再抓实。
深入推进实体部门改革。事业单位的改革势在必行,各实体要不断深化单位人事、劳动、分配“三项制度”改革,完善市场化管理机制,建立“人岗相适、人尽其才”用人机制,建立能上能下,能进能出的管理体制。重点在内部收入分配制度改革上下功夫,构建以绩效考核为基础的分配制度。建立“绩效挂钩,以岗定酬”的分配机制,努力形成“企业人员收入高于事业人员”的鲜明导向。贯彻“小事业、大企业”的新发展理念,充分整合资源扶持院现有企业升级发展。
打造“特色品牌“发展模式。淼创公司要加快推进内部管理体系建设,充分利用好新引进石油40钻探设备,提高地热综合开发利用能力,倾力打造地热开发品牌。开发公司要在水害防治、地灾治理与施工等方面有所作为。工程处要在小口径钻探和煤层气施工上有所突破。要构建地灾治理全方位服务体系,树立防治水综合治理品牌。汇镪公司要创新发展理念,加强与上下游企业的战略合作,拓展融资渠道、增强销售能力,抢占市场份额,提高经济效益,抓住资本市场科创板设立有利条件,向上市努力。
积极研究政府购买服务政策。今年,全局事业单位向政府购买服务改革已全面推开,2020年前,政府购买服务项目由省局委托并实行合同管理,以后将采取竞争择优的方式向事业单位购买服务。我们要未雨绸缪,做好政策研究,树立市场理念,强化风险意识,全力做好相关工作。要认真研究政府购买服务的相关要求,发挥优势、突出重点,提升服务供给质量和效率,争取更多立项。
二、以科技创新为龙头,提升转型发展质量
科技引领未来,创新驱动发展。要充分认识创新是推动高质量发展的第一动力。
进一步强化科技创新制度建设。要认真贯彻落实国家关于科技创新管理相关文件精神,尽快制定《科技创新工作计划》《科研工作实施方案》《科研项目管理办法》《科技创新奖励办法》等制度,激发科技人员创新动力。给予科技人员更大的自主权,鼓励大家钻研业务、寻找课题、选立项目,引导专业技术人员在科技创新中建功立业。
积极探索人才引进培养新机制。充分研究和利用好国家和我省人才政策,围绕省局“构建大地质产业格局”和院转型发展目标,广开渠道引才引智。同时要切实加强专业技术人才培训提升,做好现有人才培养规划,完善落实“师带徒”制度,制定培训计划,创造更多培训学习机会,搭建起人才提升和发展平台,促进专业技术人才不断成长,为创新发展夯实基础。
利用好“院士专家工作站”平台。结合自身优势,以水文地质、煤矿防治水、地热能勘查开发等领域为突破口,整合科研团队、开展选题研究,更好地发挥院士专家工作站创新引领作用。切实加强对外合作,扩大对外交流,更多地与省内外科研院所、企事业单位建立战略合作伙伴关系,广泛开展人才交流、技术引进、项目合作,技术指导等方面合作,力争完成几件高质量的优秀专业报告,发表几篇高水平的专业论文,带出一支高素质的专业团队,提升我院科技研发能力和科研创新整体实力。
围绕提质增效搞创新。要以高质量发展战略为指引,进一步加大科技投入,对标一流,引进和消化新技术、新工艺、新方法,全面提升钻机技术工艺水平和生产效率。汇镪公司要继续发挥高新技术企业优势,充分发挥“张燕庆创新工作室”在科技创新方面的示范效应,进一步加强科技研发,提升产品研发能力,向高端应用市场领域进军。加强新产品研发和专利申报工作,推进科研成果产业化,促进产品结构进一步优化,提高市场占有率。积极争取各级政府部门科技创新项目支持,为公司持续发展提供更加有力的科技支撑。
三、以提高产业发展核心竞争力为目标,培育高质量发展新动能
要以新发展理念为指引,继续坚持“以水为基,多元发展”工作思路,围绕“水”做文章,推动产业高质量转型升级。
树立“大地质、大资源、大生态”理念。围绕资源型经济转型发展示范区建设,聚焦全省国土资源调查、生态保护修复、地质灾害防治、煤层气资源勘查全面铺开的发展机遇,努力提升地质勘查服务能力。深入研究环境地质、城市地质、农业地质等新兴业态发展,积极参与我省矿产资源国情调查,采煤沉陷区治理、事故多发区路面地质调查,生态环境恢复等工作。重点向铁路建设工程物探、煤层气测井、矿区恢复治理勘查、设计,水环境恢复治理等新领域拓展延伸,不断推进地质延伸业深度发展。
努力提升设备和工艺技术水平。尽快完成石油40钻机采购、调试和配套工作,抓住地热市场发展的新机遇,重点完成“山西省文水县刘胡兰镇一带地热资源预可行性勘查”价款项目。加快推进地热资源勘查、开发利用领域的转型升级。深入开展防治水领域的课题研究,积极与西安煤科院水科所建立合作关系,大力引进并掌握煤矿顶、底板加固等技术工艺,争取完成一个防治水示范性项目,在煤矿水害防治领域取得新的突破。同时,进一步加强资质提档升级,争取将地灾治理施工资质升到甲级,为开拓地灾治理市场奠定基础。
积极扶持其它产业发展。后勤管理中心要继续推进服务改革,不断挖掘内部潜力,加强水电气暖和门面房出租管理,杜绝跑冒漏滴,不断提升服务水平和创收能力。水仙花苑物业的要进一步增强服务意识,提高服务质量和服务能力,开源节流,增收节支。水勘仙泉公司要丰富营销手段、提升销售能力,扩大市场范围,形成比较优势。机修厂要转变思想观念,挖掘自身潜力,积极寻求对外合作,形成后发优势。幼儿园在加大宣传力度,进一步提升教学质量,丰富教学内容,提升品牌的溢价能力上下功夫。要认真研究水仙宾馆承包到期下一步工作方向,妥善解决钻探物资供销中心按财政要求注销的新要求,总之要以改革创新的思维解决机制束缚和出路问题。
四、以强化内部管理为抓手,夯实转型发展基础
管理是企业永恒主题,要不断创新管理水平,以规范化,精细化,科学化管理促发展,提效能,出成果。
继续深入开展“三基建设”。要把“三基建设”做为单位管理一项重要内容去抓,要充分认识到发挥基层组织作用,夯实基础工作建设,提升基本能力水平是关乎全局,关乎长远,关乎根本的战略举措。在去年“三基建设”开展基础上对全院“三基建设”工作开展回头看,着力解决个别部门标准不高、要求不严、落实不到位等问题。坚持问题导向,提高工作标准,细化落实责任,使全院各项工作再上新台阶。
充分发挥绩效考核的引导作用。重新修订《实体经营考核管理办法》,要围绕高质量发展目标,突破传统以产值为中心目标考核理念,把经济效益放在首要位置,建立以效益为中心的考核管理体系。适时制定《院机关考核管理制度》,打破沿习已久的平均主义分配体系。科学设置考核量化指标,充分发挥好考核的引领和激励作用,调动广大干部职工干事创业的激情,激发改革发展的活力。
着力防范化解重大风险。改革越深入,越会遇到难以预料的急流险滩,暴风骤雨。要时时居安思危,增强忧患意识,树立底线思维。特别是各级领导要担当起防范化解重大风险的政治责任,当好施工队长,勇于担责,亲力亲为,善做善为。要重点围绕意识形态,编外用工,外委承包,债务风险,生态环保,安全生产,信访维稳等领域开展工作。不定期研判本部门存在的各种隐患,做到心中有数,努力在第一时间,第一地点解决问题,化解矛盾。要善于用法治思维和方式处理问题,发挥审计风险防控和监督作用,要把防范化解重大风险工作纳入目标考核办法,对工作不力甚至失职的,要加大追责问责力度。
加强干部人事管理工作。按照“好干部标准”,将有能力、有活力、勇于担当的好同志推选到干部岗位,优化干部队伍结构,注重培养年轻干部,要提升干部素质和执行力,打造一支有作为、会作为、肯作为,在全面深化改革中切实发挥中坚力量的干部队伍。要树立重实干,重实绩的选人用人导向,按照局里要求,逐步建立以职工个人能力评估和效能评估为依据,以岗择人,重新定岗,对转岗人员进行集中培训,择优上岗。要敢于动真碰硬,啃硬骨头,树正气,压邪气,营造爱岗敬业,勇于奉献的良好氛围。
五、以保民生稳安全为重点,构建和谐发展环境
要牢固树立宗旨意识,坚持以人民群众为中心的思想,保民生、保安全、保稳定,统筹民生改善与经济发展的关系,安全生产与转型发展的关系。
把安全责任制落到实处。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,把安全责任落实到每个具体人。要继续推进“标准化钻机”建设,深入开展钻机标准化建设竞赛活动。加强安全生产过程管理,严格落实安全隐患档案和安全周报制度,做好设备设施、生产记录、防护用品、培训教育、安全例会等安全管理基础工作。加快构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。要从安全文化、安全品牌建设的层面营造发展的良好环境。要增强绿色发展的责任感和使命感,严格执行绿色勘查报告制度,坚决守住底线、确保不发生生态环保方面的问题。
坚持特色文化品牌建设。积极研究水勘文化内涵,提炼水勘精神和价值理念,增强全院干部职工行业自豪感和归属感。凝心聚力,共创和谐,形成具有单位特色、内涵丰富、积极向上的行业文化。以职工之家建设为基础,持续开展职工文化活动。坚持开展“冬送温暖、夏送清凉”、文化下钻机、五小竞赛、岗位建功等专项活动,用良好的企业文化感染职工,团结引导职工,凝聚发展力量,助力全院经济的高质量发展。要关心离退休职工生活,使他们老有所养,老有所乐。
六、以党的政治建设为统领,发挥党建引领作用
要以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,深入学习贯彻领会党的十九大、十九届二中、三中全会精神,切实提高政治站位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。围绕省委省政府和省局决策部署,以高质量发展为主线,强基础、补短板、提效率。坚持新发展理念,以开展“改革创新、奋发有为”大讨论为契机,进一步统一思想、凝聚力量。继续推进全面从严治党向纵深发展,加大执纪监督问责力度,彻底肃清腐败流毒影响。充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用,推进党支部在“宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展”的战斗力和组织力。
同志们,新春伊始,万象更新!让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在省委省政府及局党政的坚强领导下,凝心聚力、锐意进取、改革创新,奋发有为,不断拓展全院转型发展新局面,以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
建设工程勘察设计合同4
工程建设委托施工框架合同
发包人(全称)__ 华数广电网络有限公司__(简称甲方)
承包人(全称)__(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况[chuyy1]
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3工程内容:
1.4承包范围:
1.5委托形式、内容
1.5.1 形式:建设施工工程的具体任务由甲方施工管理部门发起,以具体施工协议或者《 华数广电网络有限公司工程施工项目任务书》(简称项目任务书)确定,并作为本协议的附件。
1.5.2 内容:甲方委托乙方从事 地区内的广电工程的施工与维护,具体内容见项目任务书或者具体施工协议。内容主要包括工程性质、施工路段、技术要求、敷设方式、预计工程量及工程预算、工期要求等。
1.6质量标准:
第二条合同期限
2.1 本合同期限为: 年 月 日起至 年 月 日。
2.2 本合同到期前甲方已下发施工任务,至本合同到期乙方尚未完成的单项工程,针对该单项工程,仍适用本合同和单项工程项目任务书/具体施工协议的约定。
第三条委托许可条件
3.1 乙方具有独立法人资格,具备本项目工程所需的相关施工资质,并在其资质等级许可的范围内承揽本工程,施工人员应具备岗位上岗资格。
3.2 正式签约时需附上企业营业执照复印件、税务登记复印件、法人代表身份证复印件和相关的施工资质。
3.3乙方需分类向甲方工程部门提供从事甲方施工作业的各类工程人员清单、常用作业工具清单、施工规范和施工管理制度等资料供甲方施工管理部门审核,并向甲方工程部门进行备案。
3.4 乙方如果达不到本条约定的委托许可条件,或超越本单位资质等级许可的业务范围承揽本工程,或在项目施工中给甲方造成较大损失的,甲方有权立即单方面解除本框架合同。
第四条 双方权利义务
4.1甲方权利义务:
4.1.1 提供必要的施工条件及相关施工资料。
4.1.2 施工中甲方对原设计进行变更,应提前向乙方提出书面通知,并承担相应工程支出。
4.1.3 甲方有权对乙方的各类不安全生产行为提出警告并进行制止,乙方须无条件服从甲方的监督指令。
4.2 乙方权利义务:
4.2.1 本合同项下的工程项目不得转包和违法分包,一旦发现,甲方有权立即终止合同,由此造成的一切经济损失,由乙方承担。
4.2.2 乙方指派项目经理(姓名: ) ,对施工进行全面协调和管理及随工检查,配合甲方进行工程质量检查和其它事宜,组织施工管理人员、施工队伍、材料、施工机械进场,并代为签订与工程施工有关的项目任务书、变更单、签证单、竣工单等一切与工程施工有关的法律文件。
4.2.3 合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划,材料设备供应计划,并在施工前送甲方备案。如因乙方不能及时提供上述材料而影响施工进度,由乙方承担全部责任。
4.2.4 乙方应严格按施工图设计文件和国家施工验收标准施工。若确有必要修改设计,须书面通知甲方,经甲方书面批准后方可实施,相应增减费用由双方协商解决。
4.2.5 乙方须服从甲方工程管理人员的管理、调度和监理人员的督导。甲方可以按需要随时召集乙方人员进行现场勘察和线路排查。
4.2.6 工程竣工后,清理现场,旧料、余料清点后交甲方,并办理废旧物资回缴及工程剩余物资退库手续。如工程材料有明显缺少,甲方按当时当地工程材料价格直接在工程款中扣除。
4.2.7 乙方施工人员进入现场后须及时办理好有关手续,并严格遵守施工现场的规章制度,如有违法违纪行为均由乙方负责。
4.2.8 乙方必须使用有安全生产许可证并符合国家标准、行业标准的设备和产品,并为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,同时监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
4.2.9 施工过程中,乙方必须严格遵守安全规范,负责施工人员自身的安全和他人的安全等各项安全措施,消除事故隐患,确保安全生产,文明施工(包括但不限于设置警示灯或有明显标志牌、封闭施工、及时清理现场、定段开挖、遵守当地市政、交通、环卫市容等部门的规定和要求)。工程项目中涉及高空、水下、高压电力设施周边、高温、有毒等特殊环境,乙方应委派持有有效特种作业安全操作证的特种作业人员进行施工。在施工中发生的伤亡事故和因乙方原因造成的其它损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。
4.2.10 乙方应对施工前期预备、施工期间及竣工后质保期内全过程中发生的各类事故承担全部损害赔偿责任,该项损失包括各种人身伤害、伤残或死亡而导致的医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、康复费、护理费、后续治疗费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费、误工损失、精神损害抚慰金等,甲方、乙方及第三方财产损害而导致的修理、重置、另购等,以及甲方因施工事故而导致的全部罚款、赔偿、诉讼或仲裁费用、律师费、鉴定费、公证费、可得营业利润及商誉形象损失等。
4.2.11 如乙方未及时支付上述赔偿款项,甲方有权从应付的工程款项(包括事故工程本身、乙方承建的其他工程及将来可能签订的全部工程)中先行扣除。
4.2.12 乙方已经明确知悉本框架合同及附件所有条款之含义,并愿意受本框架合同及附件各项条款的约束。乙方违反本框架合同及附件约定的,甲方有权解除履行本框架合同,同时不予支付工程款。因此造成甲方各项损失的,乙方应予以赔偿。
4.2.13 除本框架合同附件外,乙方自愿遵守甲方已经制定并公布或将来制定的有关规范施工管理考核的各项规定或要求,并认同甲方对这些规定或要求的单方制定权、发布权、修改权、撤销权。所有该类规定或要求均应被视为纳入本框架合同并成为其中一部分。
第五条工程期限
5.1 工程期限:按单项工程约定执行。
5.2 如遇下列情况,经甲方现场代表(姓名: )签字后,工期可协商顺延:
1、甲方负责供应的材料、设备未能及时供应,不能保证施工进度需要;
2、出现重大设计变更而影响进度的;
3、因人力不可抗拒的因素而延误工期的。
第六条工程价款的支付与结算
6.1 工程资费标准:依据《 华数工程价目表》[chuyy2](附件1)进行结算,表中未有体现的,则由双方协商解决。
6.2 本合同范围内所有工程项目采用包工不包材料[chuyy3]方式承包。
6.3 施工结算约定:
6.3.1 决算编制:乙方按每份项目任务书编制决算,名称为“ 华数广电网络有限公司××号项目(注明项目名称)工程决算书”。决算书参照甲方制定的《 华数工程价目表》(见附件1)编制。决算书应包括该工程所用材料、工程量和工程费用等;领料数超过实际耗用的部分,应在决算通过后归还甲方,或以甲方书面认可的其他形式处理。
6.3.2 决算初审:甲方工程管理部门根据乙方报送的相关资料对决算进行初审。
6.3.3 决算终审:甲方财务部组织工程决算终审或递交有关部门审计,终审后应与乙方进行交流确认。
6.4 材料部分:如有乙方代购,价格参照签订合同时当地建筑行业地方材料价格,并经甲方确认。
6.5 结算方法:工程竣工验收合格后,乙方据实编制竣工决算文本,甲方进行工程量核定,依据《 华数工程价目表》文件最终审定工程造价。
6.6 付款规定
如双方签订具体施工协议,工程款按照具体施工协议进行结算;如以项目任务书形式,则按照项目任务书约定的单个工程进行结算。每单项工程完成,并通过竣工验收合格,经审核结算后一个月内一次性支付审核价的90%,余款10%为质保金,待质保期满后一个月内支付。
第七条工程竣工验收
7.1 工程验收按广播电视系统颁布的相关广电工程施工及验收有关规定和甲方制订的《 华数双向网络建设规范》(见附件2)和《 华数双向网络验收规范》(见附件3)[chuyy4]为主要依据,并参考相关的验收规定。
7.2 如工程质量及工程内容符合要求,验收合格,双方在验收证明上签字盖章,验收证明需由合同约定甲方现场代表签字并加盖甲方公司公章。若不合格,乙方需在甲方规定的期限内进行整改至符合要求为止。
7.3 甲方应在接到乙方验收申请15个工作日内组织验收。
第八条质量保证
8.1 质保期限:工程质保期限为一年,自竣工验收合格之日起算。
8.2 在质保期间,由于乙方施工原因而造成的质量问题,乙方负责无偿修复。
第九条保险
9.1 乙方须为从事甲方工程项目的施工人员办理意外伤害保险并支付保险费用,具体保险名单和相应的办理手续须在甲方备案。
9.2 乙方负责投保和工程施工有关的车辆、船只、机械设备的保险,保险费
用由乙方承担,并将办理手续报甲方备案。
第十条政策处理
10.1 甲方应积极配合乙方的政策处理工作。
10.2 由乙方造成原因发生的费用由乙方自行承担。
第十一条违约责任
11.1因乙方原因(如:施工质量不符要求等原因)不能按期竣工而延误工期的,每天按合同决算金额的0.3%支付违约金。如因合同解除或提前终止等原因无法计算合同决算金额的,结清材料外,按合同预算金额的20%支付违约金。
11.2 甲方在对乙方工程质量检查过程中,如发现乙方在施工过程中严重违反施工规程,施工质量不符合施工图纸和广播电视系统颁布的相关的广电工程施工及验收规定情况,必须按甲方要求返工直至达到标准,返工费用由乙方负责,并承担延误工期的责任。同时,每出现本条约定的情况的,第一次扣除合同决算金额的10%作为违约金,第二次除甲方要求乙方无偿返工直至达到标准外,甲方有权取消乙方对下一工程的承包资格,并由乙方自行承担由此产生的所有后果。
11.3如乙方在保修期限内怠于履行保修义务,甲方有权委托第三方提供相应服务,因此产生的一切费用由乙方承担,甲方有权从未支付款项中扣除,未支付款项不足以抵扣服务费用的,乙方还应承担并支付该费用 。
11.4 对于本框架合同约定的乙方应支付的违约金无法弥补甲方损失的,乙方还应就超出违约金部分的损失向甲方承担赔偿责任。
11.5本协议乙方应支付的违约金及损失赔偿金甲方有权从工程价款中直接抵扣。
第十二条合同争议
甲、乙双方均应严格执行本框架合同,认真履行各自权利和义务。如有争议,双方协商解决;协商不成,合同双方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
第十三条合同生效
13.1本合同未尽事宜协商解决。
13.2 本合同经双方盖章后即生效。本合同一式四份,甲方执二份、乙方执二份。
合同附件:
附件1:《 华数工程价目表》
附件2:《 华数双向网络建设规范》
附件3:《 华数双向网络验收规范》
[chuyy5]附件4:工程人员清单
附件5:车辆、船只、机械设备情况表
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所:住所:
经办人:经办人:
年 月 日 年 月 日
合同订立地点:________________________________________
附件1:
华数工程价目表 [chuyy6]( 年 月)
单价均为含税价
序号
项目名称
单位
数量
金额(元)
综合单价
综合合价
1
新建杆(线)路
公里
2
光(电)缆穿放管道
米
3
单条光(电)缆搭挂、绑扎
米
4
新架设钢绞线
米
5
拆除钢绞线、光缆、拉线
米
6
拆除水泥杆
根
7
新做拉线
根
8
新立水泥杆
根
9
安装光站箱
只
10
安装光节点设备
点
11
拆除光站箱
只
12
安装FTTH光纤分线箱
只
13
皮线光缆入户安装
户
14
光纤熔接
芯
15
落地式光纤交换箱安装(小)
只
16
落地式光纤交换箱安装(大)
只
17
架空式光纤交换箱安装
只
18
零星点工
工
19
手孔施工、安装(0号约30cm×60cm)
只
20
手孔施工、安装(1号约86cm×47cm)
只
21
手孔施工、安装(2号约100cm×100cm)
只
22
地埋管道开挖、铺底、埋管、填方、路面恢复
米
23
路面开挖埋子管
米
合计(元)
附件4:
工 程 人 员 清 单
施工单位:
序号
姓名
身份证号
意外伤害险单据号
承保单位
工程
岗位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附件5:
工程施工有关的车辆、船只、机械设备情况表
施工单位:
序号
设备名
相关证牌号
承保公司
险种
单据号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[chuyy1]请根据工程实际情况填写整个工程概况。
[chuyy2]请注意按照实际情况填写名称,该价目表须作为合同附件。
[chuyy3]该合同是针对包工不包料情况,其他情况请注意调整合同相关表述。
[chuyy4]文件名称请根据实际工程情况进行调整。
[chuyy5]请作为附件附在合同后面,文件名称与合同7.1条保持一致。
[chuyy6]该价目表格式及项目名称仅做参考,具体按实际工程情况进行编制。
建设工程勘察设计合同5
勘察设计工会事迹报告
我院工会在市党委的正确领导下,认真贯彻落实全市工会系统工作会议精神,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以深入学习实践科学发展观活动为契机,在构建社会主义和谐社会和推动经济社会又好又快发展的过程中,按照党的十七大和十七届四中全会会议精神,团结带领全院职工聚精会神搞建设,一心一意谋发展,在全院职工的共同努力下,取得了物质文明、精神文明、政治文明建设三丰收。
利用各种形式组织党员干部、职工认真学习贯彻上级有关方面的管理规定和全市建设系统党风廉政与行风建设会议精神,严格各项管理规定和党员干部廉洁自律等各项规定,杜绝了吃、拿、卡、要、报和违法违纪现象的发生,通过调查、回访工程质量和社会服务满意率均达100%。
在局党委的正确领导下,我院积极开展了精神文明创建活动,始终不渝地坚持“两手抓,两手都要硬”的方针,把精神文明建设贯穿于全院工作的各个方面,以创建文明单位活动为载体,狠抓职工队伍的思想道德建设和素质教育,加强作风建设,努力营造团结一心,积极进取的和谐氛围。院工会利用各种形式开展了一系列健康的积极向上的有益活动,大力宣传模范人物的先进事迹,树立典型、弘扬正气,使干部、职工学有榜样、干有奔头。积极组织参加义务劳动和“慈心一日捐”,连续十七年获得市级精神文明建设先进单位。在社会稳定方面,根据局党委的要求,我们开展了党风廉政和行风建设、三个文明建设活动,牢固树立了社会主义荣辱观,及时做好本单位安全和普法教育工作,无群体性闹事和刑事案件发生,实现了“四无”目标,连续多年被评为综合治理先进单位。
为全面完成生产任务目标,提高质量管理水平,我院继续制定了扎实有效的技术经济承包方案和工作目标,根据目标要求对院各项生产经营工作进行了层层分解量化,在生产管理上继续推行合同管理和项目负责人制,实行成果交付使用审批制。合理安排生产任务和生产工期,在技术质量方面,严格执行国家新标准,实行了质量指标与承包相挂钩,在城市建设中,我院本着经济实用、节能、环保的要求进行合理设计,提高了工程质量,得到社会各界一致好评,并在省、市荣获多个奖项:“等奖。年内共完成单项工程勘察设计项目202项,其中工程设计144项,工程地质勘察58项,完成建筑设计总面积90万平方米,钻探总进尺约8900标准米。共签订工程勘察设计合同56项,合同累计金额1200万元,全院实际收入920万元,已超额完成全年任务。
我院坚持“一业为主、多种经营”的方针,继续开拓勘察设计市场,这是促进我院各项工作增产高效的重要途径,我院以自身的优势和专业特点,2010年以勘察设计为主业,带动了施工图审查、工程项目管理、工程项目模型雕刻等专业,并取得了较好的成绩。